對於裝修過程中拖延工期怎麼辦,裝修公司工期拖延,我該怎麼辦?

時間 2022-01-01 00:39:04

1樓:裝修設計專家

1、業主和裝修公司雙方可先坐下來相互協商一下,尋找妥善的方法得以解決;問題發生了要與裝修公司積極協調解決。

2、實在無法妥協時,如果在簽訂合同時,已經確認當此類問題發生時的責任歸屬,則按照合同中的規定進行賠償。如由第三方種過成的拖延工期,返工費用應由業主承擔;但是如果裝修隊在發現質量問題後沒有及時向業主報告。造成後續更大的損失,裝修隊應當就擴大的損失部分承擔責任。

3、如果在簽訂合同時,沒有就拖延工期問題確認責任歸屬,雙方又無法妥協時,可以找消費者協會或者裝修行業協會進行投訴。

2樓:匿名使用者

延期的話要看是由於哪種原因造成的,既由於甲方(業主)或者乙方(施工單位)造成的。

如果因為工程量變化,設計變更,不可抗力則屬於正常的延期。

如果因甲方未能及時的購買甲方按約定應購買的施工材料,未能支付甲方按約定支付工程款等造成延期則由甲方負責。

如果因乙方未能及時的購買乙方按預定的施工材料,未能安排按約定時間內配備的裝置、人員等造成的延期由乙方負責。

其實甲方造成延期的造成後果就是無法盡早的投入使用,而乙方則在延期中耽誤自己承攬下乙個工程的可能性,對甲乙雙方均不利,所以甲方也沒必要追究自己的原因,盡快回覆施工最好。

由於乙方造成延期的後果一樣,但最終的工程款還在甲方手裡,可以通過協商減少工程款的支付金額來解決。就是扣點工程款咯。

3樓:定製純實木家具

有合同按照合同辦事,協商解決。

沒有合同只能協商解決。

裝修過程中工期被延誤,有時是客觀原因造成的,所以多溝通,分析原因,找到解決的途徑,把事情往好的方向辦。

4樓:匿名使用者

如果有合同,按合同辦事,如果沒有就沒辦法了,

裝修公司工期拖延,我該怎麼辦? 75

5樓:陌路情感諮詢

可以要求公司承擔違約責任,至於具體責任怎麼承擔要看合同約定,一般包括承擔違約金、賠償損失、解除合同等。如果雙方能協商則按自願協商,如果無法協商可到法院起訴或到仲裁機構仲裁。

如果在簽訂合同時,已經確認當此類問題發生時的責任歸屬,則按照合同中的規定進行賠償。如由第三方構成的拖延工期,返工費用應由業主承擔,但是如果裝修隊在發現質量問題後沒有及時向業主報告。造成後續更大的損失,裝修隊應當就擴大的損失部分承擔責任。

6樓:匿名使用者

這個您要是要慎重考慮一下 最好和他們搞好關心,日後有維修需要還可以問他們,所以最好是協調好,多一事不如少一事,這樣的是很難搞的,主要是工程做的這麼樣,不好的話,二話不說,直接扣錢,建議你沒有吃虧的話就算了。

7樓:

我作為大連杰美裝飾人員,我認為這個合同的一開始就是再騙您,合同中拖延工期,賠償專案畫死,就這一條可以證明,裝修公司在和您簽訂合同前就是有意在欺騙您,這樣的合同是不受法力保護的,您可以說是欺騙合同,可以通過法院來維權。

8樓:席如雲

可以去律師事務所諮詢,你那合同可以判成無效合同,正常裝修延誤一天安裝修款1%計算,也有每天200的 ,如果他們的合同是自己擬的,你看看下邊的正式合同,不僅尾款不付了,還要讓他往外吐,關於這個問題國家剛把這方面的法律健全。下邊是合同

9樓:頭不合適

仔細再研究下你們簽訂的合同,看看是不是有什麼文字遊戲在裡面,如果合同裡面你吃了虧,那就沒辦法了。如果合同上面沒問題,你要留好他們延誤工期的證據,以備以後用。至於具體給不給尾款,我給你的建議就是不給

此資訊由四川大澤天成裝飾提供

10樓:霉氣罐_瘋

正軌公司,工期延誤如果是裝修公司方面的問題,是要按照每天多少錢來扣的,比如算下來是5000元,那裝修公司還得倒找給你1000元才對。首要要搞清楚是哪方面的原因造成的,你這個是大包,所以工期延誤不會是因為你主材提供時間不及時造成的。在裝修期間在特殊專案上如果是雙方說辭不同延誤工期的話,就要看那邊的問題了,比如:

造型上已經做完又不要了,這種情況是業主的責任。如果是公司工人不及時施工導致的工期延誤,就要裝修公司來負責了,這種情況,你尾款可以不給,工期延誤實在是很長。。。。。。。。

11樓:匿名使用者

不要太生氣了,朋友!靜下心想想。看來你找的裝修公司不是正路吧,在簽合同前也沒有考慮太多。

這些問題很多人都遇到過。到工商局問問如果是註冊了的公司就會給你的說法,可以要一些誤工費吧。

新房子可不要先住進去,做個檢查看看他們的做工怎樣,要是不好以後的維修就是更大的問題了,還要檢查環境中有害指數達標了才能入住喲,身體才是重要的啊!

12樓:月下小坐

尾款是可以扣除的。法律上是有規定的,無論合同上有沒有表明。

13樓:鄒琳娜

1,先找機構(比如質檢部門)檢測下房子有沒有甲醛超標。如果超標了,第一要搬出來,第二,留下檢驗報告作證據找裝修公司索賠。

2,看下合同上對遲延完工的約定,比如有沒有按天數每天賠償多少錢的規定。

3,看下合同對質量保證條款的約定。以質保期沒結束為理由,不給尾款。

4,讓裝修公司簽字證明完工日期。以備日後索賠作為證據。

5,如果裝修粗製濫造而且甲醛超標嚴重等,可以聘請律師解決索賠問題。

14樓:**小寶

你可以考慮齊家的裝修支付寶

這裡有介紹

15樓:匿名使用者

首先我也是做裝修的!

1.屬於你審合同的時候自己不注意!一般包死裝修的都應當把完工日期作為首選項!

2.只能是嚴格按照合同辦事,但是應該有5%~~10%的質保金,這你跟他提下!也算維修**,就當你裝修專案中有非正常使用就壞了的,他不負責給你維修就用這個錢來修,如果他負責給你修了,你們籤的合同是幾年後副清質保金的你還是要給人家的!

3,告訴你個小竅門 買些洋蔥切成瓣,放在角落和櫃子裡、還有油漆活多的地方,保證你兩天內問不到異味!

裝修公司拖延時間怎麼辦?

16樓:**攻略

裝修公司拖延時間請找老闆,工期越長,老闆拿的越少。老闆是包活的,工人是按時間拿工資的,所以老闆都想早點完工,接下乙個工程。

停工是不合適的,由其他公司繼續,效果可能不搭配。

裝完算賬也不合適,你合同沒協議違約金,只能找老闆催工人。

17樓:

建議你這樣試試看:

首先我們得與他們進行協商處理,雙方在條件允許下達成共識,解決這個問題。或者發簡訊通知催促其復工或加快進度。

如果協商處理不成功,那只能起訴到法院。

(1)準備好相關證據資料。

(2)到法院進行民事起訴。

這樣做的好處:可以按照法律程式來解決此問題,使您在理方面站住腳跟,最後合理解決此問題。

注意事項:切記不可用暴力方式解決問題,所做的一切都應該符合法律程式,在進行簡訊催促中需要保留簡訊原件作為起訴證據。希望我的解答能幫到您。

擴充套件資料:

一、裝修拖延誤工費的具體法律規定是什麼?

根據我國法律的規定,裝修拖延無關費用的話,是需要根據實際上的裝修的工資來進行計算的,

受傷者的誤工時間

誤工時間根據受害人接受**的醫療機構出具的證明確定。

傷者因傷致殘持續誤工的,誤工時間可以計算至定殘日前一天。雖然法律規定誤工費一般計算至定殘日前一天,但實踐中,有的法院按出院記錄上記載的休息截止時間計算誤工時間。故誤工時間的計算分兩種:

1. 受害人因傷住院並定殘的,誤工時間從交通事故發生之日計至定殘日前一天。

2. 受害人因傷住院或在家休養但未定殘的,誤工時間根據病歷本或住院小結中醫囑的休養時間為準,從交通事故發生之日計至休養終結之日。

二、誤工時間的計算,容易有爭議。

1、最高院《關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第二十條規定,誤工時間根據受害人接受**的醫療機構出具的證明確定。受害人因傷致殘持續誤工的,誤工時間可以計算至定殘日的前一天。

2、最高院關於貫徹執行《民法通則》若干問題的意見(試行)第143條規定:受害人的誤工日期,應當按其實際損害程度、恢復狀況並參照**醫院出具的證明或者法醫鑑定等認定。

時間的證據是醫療機構關於**情況的證明,比如出院小結,能證明住院多久,住院時間就是誤工時間,或者是醫囑確定的休息時間也是誤工時間,或者是醫院診斷患者已經**的時間。構成殘疾的,則由傷殘鑑定書載明的定殘日期確定。

在具體的案件,法官自由裁量權的行使是決定誤工時間的最後結果,法院在裁判案件時可以參照有關部門規章,但主要是根據受害者的傷情以及醫生的意見、或鑑定結論來判斷誤工時間。

但要注意,對方如果知道你堅持上班,可能會對你的誤工時間提出異議,因此,你最好對此有所防範:你只是到單位去看看,並不是正式上班。

18樓:草央的天空

1.讓他們停工並把多餘的錢退給我(我已經付了60%的工程款,有**決算表,按**表算帳應該退我20%),然後找其他公司 不可以 因為沒人幹接著裝修的活,就是幹,要麼就是沒話幹的要麼就是**。(好的公司不可能沒活,**得正常的1.

5倍)因為他們會認為你不好伺候,所以攆走上一波工人。

.讓他慢慢做,裝完了再找他算賬(合同裡沒有約定超期的解決方法)。 各地的裝飾協會和相關單位都是有規定的只要日期簽訂好就可以了。

至少要叫他陪個租房子的錢,但你不要耽誤他們的進度的主材購買。切記。

最好不要鬧掰,還有保修呢,隨便找個理由就推給你了。保修很重要,一旦水的問題就大了,找裝修公司不就圖個保險嘛。

19樓:風塵火舞

兩種你都吃虧

退錢?錢進容易,出來可難,而且一半工程沒有人願意做,會更貴慢慢做最後算帳?他可以懶在你那裡不走

好好去溝通吧,裝修就是這樣

20樓:佐佐小白

聽你說來大部份的東西都已完成了,你再找別的公司來掃尾的話,別人不一定高興做的,最好是跟現在的裝修公司協商一下,盡量趕下工期,超過的工期不長就算了,能溝通就溝通吧。畢竟你還要他來保修你的裝修的。

21樓:春風裡的落葉

催他們快做完,然後挑毛病折磨他們,最後尾款拖個上十年。

22樓:建忠牛肉

直接去裝修公司克服投訴調解 這個最快 直接見效

裝修公司拖延工期已經兩個月了怎麼辦

安霈嚴欣嘉 您好朋友,看到您說的情況,很是同情,老百姓裝修一回房子不容易,但俗話說 一個巴掌拍不響,遇上這樣的事,也不能全怨裝修公司,現在裝修行業都是先行付款,你想後付款,他們自然就是心裡沒底了,就是我們這些旁觀者也能看出來,以前你們有那麼多過節,後期他們如果在你沒有交錢的情況下做了,您還能給錢嗎?...

搬家過程出現物品損壞怎麼辦,搬家過程中傢俱損壞怎麼解決

搬家過程中,搬家公司損壞物品怎麼辦?大家在搬家過程中或多或少都會遇到一些物品損壞的問題。在搬家結束後,建議大家在付款前立即清點家裡的物品,如有物品損壞,應當立即向為您服務的搬家公司相關人員反饋。一般正規的搬家公司都會派相關人員進行拍照處理,進入修補賠償環節,但也不排除有些搬家公司拒絕賠償 修補及推卸...

煤炭運輸過程中揚塵拋灑問題多怎麼辦

山西尚風科技 由於我國的煤炭資源空間分佈不均,因此煤炭的生產與消費對交通運輸依賴度很高。近年來,生態環境部針對大氣汙染治理的重要舉措之一是調整交通運輸結構,將大宗物流由公路運輸轉向鐵路運輸,減少重型柴油貨車的使用,以此降低汙染物的排放量。但還有一個容易被忽視的問題,就是無 路運輸 鐵路運輸還是水路運...